陈志雄与中国华西企业有限公司租赁合同纠纷申请案

作者:hidy2006  阅读量:1  时间:19小时前
2020/01/09 01/50/43广西壮族自治区高级人民法院

民事裁定书

(2013)桂民申字第854号

  再审申请人(一审原告、反诉被告、二审上诉人):陈志雄。

  委托代理人:陈雄军,广西程和程律师事务所律师。

  被申请人(一审被告、反诉原告、二审被上诉人):中国华西企业有限公司。

  法定代表人:李安,该公司董事长。

  再审申请人陈志雄因与被申请人中国华西企业有限公司(以下简称华西公司)租赁合同纠纷一案,不服南宁市中级人民法院(2012)南市民二终字第185号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查。现已审查终结。

  陈志雄申请再审称:1二审判决认定陈志雄的搭架时间是2010年6月8日的事实缺乏证据证明,陈志雄2010年4月27日、5月6日及5月19日陆续组织材料进场施工,4月28日华西公司向其支付进场费20000元,因此,应认定陈志雄搭架时间为2010年4月28日;2二审判决认定拆架时间为2010年9月15日缺乏证据证明,2011年6月29日,华西公司发出《关于再次要求贵单位拆除厂前区办公楼外部脚手架的函》,证实该日前拆架并未完成。二审判决以《情况说明》和《工程竣工预验报告单》为据,认定工程竣工日期2010年9月15日为拆架完成时间错误,实际的拆架时间应是2011年7月6日;3按照陈志雄搭架时间2010年4月28日和拆架时间2011年7月6日计算,华西公司应向陈志雄支付超期租金1979397元。请求再审本案。

  华西公司提交意见认为,1湖北时代工程监理有限公司是本案工程的监理单位,独立于业主和施工方,熟悉工程的进度和实际状况,故一、二审判决采用该单位出具的《情况说明》,认定本案工程搭架时间是2010年6月8日正确;2一、二审判决以湖北时代工程监理有限公司出具的《情况说明》、《工程竣工预验报告单》证实工程的拆架时间是2010年9月15日正确;3华西公司没有违约行为,不必向陈志雄支付超期租金,且华西公司已履行生效判决,陈志雄诉请属于滥用诉权,不应得到支持。陈志雄的再审申请缺乏事实和法律依据,请求予以驳回。

  本院认为:(一)关于二审判决认定陈志雄搭架时间是否缺乏证据证明的问题。经查,双方在《建设工程施工分包合同》第五条约定,工期从外架开始搭设之日起算(以现场施工员签单为准)。陈志雄在起诉时,以华西公司的人员黄津权于2010年5月3日签名的“办公楼、干部宿舍楼外排架伍月叁号开始搭设。办公楼、干部宿舍楼内架从贰零壹零年伍月叁号开始搭设”的字据,主张其进场搭架时间是2010年5月3日。经庭审质证,华西公司主张黄津权不是其公司的员工,亦不是其公司的施工代表,其出具的字据不能代表该公司的行为,故陈志雄提供的字据不能证明其主张的搭架时间。根据陈志雄的申请,一审法院从广西金鲤水泥有限公司和湖北时代工程监理有限公司调取了《情况说明》,该说明载明:“我司证实:在施工单位承包的工程中,职工宿舍(A、B两栋)、干部楼、食堂、办公楼的内外脚手架自2010年6月8日开始陆续搭设…”,经庭审质证,华西公司对此无异议,陈志雄提出该说明内容不真实,但未提供证据证明。故二审判决以此为据认定陈志雄搭架开始日期为2010年6月8日依据充分。

  (二)关于一、二审判决认定拆架时间是否缺乏证据证明的问题。经查,广西金鲤水泥有限公司、湖北时代工程监理有限公司出具的《情况说明》中载明“至2010年8月底,除办公楼外架未拆除外,其余均已拆除完毕”,另外根据湖北时代工程监理有限公司出具的《工程竣工验收报告》确认本案工程于2010年9月15日已经验收合格,经庭审质证,华西公司对于报告没有异议,陈志雄认为报告不完整,但未提供证据证明,故一、二审判决采纳两项证据认定2010年9月15日为陈志雄拆架时间有依据。

  (三)关于华西公司是否应向陈志雄支付超期租金1979397元的问题。经一、二审法院查明,陈志雄搭架时间是2010年6月8日、拆架时间是2010年9月15日,一、二审判决以此为据认定华西公司应向陈志雄支付超期租金31419元,并无不当。陈志雄主张华西公司应向其支付超期租金1979397元,没有事实依据。

  综上,陈志雄的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第(二)项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款的规定,裁定如下:

  驳回陈志雄的再审申请。


审 判 长 王 苹

审 判 员 张 辉

代理审判员 谢 芳

二〇一三年十一月二十二日

书 记 员 周艳华


20200109015043

请发表您的评论

    hidy2006

    相关文章

    关注我们

    扫二维码添加律师微信

    律师微信:hidy2006点击复制并跳转微 信